Экономика строительного предприятия
| Категория реферата: Рефераты по экономике
| Теги реферата: реферат на тему, кредит реферат
| Добавил(а) на сайт: Kobonov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
- произвести указанные работы в указанные далее сроки;
3.Срок действия договора и порядок расчётов.
3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.
3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.
3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на р/сч Подрядчика.
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
5.Особые условия.
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт приёмки-сдачи работ.
5.2. Во всём остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
______________________________________ ________________________________
______________________________________ _________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ _________________________________
Расчеты:
Расчет налогооблагаемой прибыли и суммы уплачиваемых налогов:
Псмр= Всмрх10,7% + Всмрх3% =
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: математика, новшество.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Главная