Акционерное строительное предприятие

| Категория реферата: Рефераты по предпринимательству
| Теги реферата: управление персоналом реферат, реферат инструменты
| Добавил(а) на сайт: Янчин.

- произвести указанные работы в указанные далее сроки;

3.Срок действия договора и порядок расчётов.

3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.

3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.

3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на р/сч Подрядчика.

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.

4.Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5.Особые условия.

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт приёмки-сдачи работ.

5.2. Во всём остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик

Подрядчик

______________________________________

________________________________

______________________________________

_________________________________

______________________________________

________________________________

______________________________________

_________________________________